| 行政公文
调解协议书 『范文21』
甲 方：
乙 方：
法定代表人：
丙 方：
法定代表人：
鉴于：
1. x年6月9日，甲方与丙方签订了《协议书》，约定：甲方将位于xx市xx镇xx村xx村民小组62亩土地的经营权让与给丙方经营，在上述土地上开展经营、办公及汽车销售业务;土地经营权年限为17年，自x年6月30日至20xx年6月14日止;甲方不参与丙方的经营，丙方在协议生效后每年支付给甲方人民币一百万元收益金。
2. 由于甲与丙双方因履行《协议书》产生纠纷，甲方于x年1月9日作为原告将丙方诉至xx市城郊人民法院，该院于x年5月9日作出“()城民一初字第190号”一审判决，判决《协议书》合法有效，甲丙双方继续履行协议，丙方支付给甲方的年租金自x年4月20日xx市政府批准之日起算。现甲方已对一审判决提起上诉。
3. 丙方为乙方的控股股东，持有乙方股权比例51%。
为使乙方尽快进行国华汽车广场项目的施工建设，经甲、乙、丙三方充分友好协商，达成如下和解协议：
第一条：转让范围及转让价格。
1、乙方一次性购买甲方拥有的、由其依据x年4月1日xx市城郊人民法院【()城执字第4-6号】民事裁定竞买的、原xx大地兰园有限公司200余亩土地中62亩土地的经营权(由于原拍卖所得大部分土地已被政府征用，具体方位由甲、乙双方测量指界确定)，经营使用期限自x年5月26日至20xx年6月14日止。总价款人民币：壹仟万元整(其中包含拆迁智能温室10000平方350万元;种植荫棚120xx平方144万元;房屋500平方150万元;水井喷灌设施56万元;经营损失150万元;土地租赁权转让费150万元;共计1000万元。);原《协议书》第七条第二款约定的由甲方分得30%比例各项政府补偿收益费，甲方不再享有，全部归乙方所有。
2、由乙方按照甲方与xx市xx镇xx村民委员会xx村民小组(以下简称村民小组)签订的《承包土地协议书》，自20xx年1月1日始向村民小组支付转让期内的土地租金。
第二条：付款方式及内容。
乙方分三期支付给甲方人民币壹仟万元转让款：
第一期：本协议签字生效后五个工作日内乙方先行向甲方支付300万，甲方收到乙方支付的300万后十五个工作日内，乙方再行支付给甲方100万元;
第二期：第一期转让款400万支付完毕后六十日内，乙方支付给甲方人民币200万;
第三期：乙方须将余款人民币400万元在x年11月31日之前支付完毕。
第三条：《承包土地协议书》变更。
x年11月12日与x年11月18日，甲方与xx市xx镇xx村民委员会xx村民小组双方分别签订了《承包土地协议书》及《补充合同》，其《承包土地协议书》中有关条款修改如下：
1. 经甲、乙双方充分协商决定：将《承包土地协议书》中的第五条第四款及第九条进行修改，具体修改内容见甲方与xx市xx镇xx村民委员会xx村民小组双方签订的《补充协议》;《补充协议》生效要件为：村民小组代表签字画押，村委会盖章同意;
2. 甲方要确保《承包土地协议书》中未修改条款保持不变;
3. 甲方应在乙方支付第一笔300万款项后的60天内完成修改《补充协议》事宜，乙方负有协助义务;如乙方不给予协助配合，由乙方承担相应责任。
4. 如甲方无法在本条第三款约定期限内为乙方完成合同修改事项，则：
(1)x年6月9日甲方与丙方签订了《协议书》继续履行，本和解协议自动解除;
(2)乙方依约已支付的400万元转让款，冲抵自x年4月20日始至20xx年6月14日止的乙方应付全部年租金;
(3)《协议书》第七条第二款约定的由甲方分得30%比例各项政府补偿收益费，甲方不再享有，全部归乙方所有。
5. 甲方郑重承诺：甲方与xx市xx镇xx村民委员会xx村民小组双方签订的《补充协议》真实。若有虚假，将向乙方支付违约金人民币300万元，且赔偿由此而造成的全部经济损失。
第四条： 甲方义务及违约责任。
1. 甲方在本协议生效并接收到乙方支付的第一期中的300万元后三个工作日内主动撤销向xx市执法局递交的复议申请，并告知本和解协议已经签署(提供复印件)。否则应支付违约金30万元。
2. 甲方在接收到第一期中的300万元转让款后，三个工作日，甲、丙双方共同向二审法院申请调解，并按照本和解协议内容申请法院制作并下达民事调解书。否则支付违约金50万元。
3. 甲方在本协议生效后三个工作日内，解除与丰正华丰田汽车销售服务有限公司签订的土地经营权转让协议等相关文件。逾期，甲方将支付给乙方违约金300万元;本协议生效后，若发生第三人对转让的62亩土地主张合法权益(须经司法确认为甲方责任)，则甲方也应支付给乙方违约金300万元。
4. 甲方在本协议生效，收到第一期中的300万元后二十日内将62亩土地上的全部附着物(房屋、花棚等)拆除完毕。逾期视为甲方自动放弃的财产，乙方可自行处置。
第五条： 乙方义务及违约责任。
1.本协议生效后，乙方若未及时履行支付第一笔款转让款300万，逾期超过7个工作日，甲方有权解除本协议，乙方所付款项作为违约金给付甲方;
2. 乙方在支付第二笔100万、第三笔200万、第四笔400万转让款时，每次若逾期超过30天，均应支付50万元的违约金;如逾期超过60天(即：当次累计超过60天)，甲方有权解除本协议，乙方所付款项作为违约金给付给甲方，乙方不得对解除协议有异议。
3. 协议解除后30日内，乙方将土地及甲方在上面建的建筑物返还甲方。逾期，则视为自动放弃遗留财产，甲方有权自行处置。
第六条： 本协议生效后，甲方与丙方于x年6月9日签订的《协议书》自动解除。
第七条： 本协议自甲、乙、丙三方签字和盖章之日起生效。本协议一式七份，三方各执两份，报人民法院备案一份，均具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
法定代表人(签章)：
委托人：
乙方(盖章)：
法定代表人(签章)：
委托人：
丙方(盖章)：
法定代表人(签章)：
委托人：
签约时间： 年 月 日 签约地点：
调解协议书 『范文22』
主持人：X单位：及职务：XX派出所所长
调解地点：公安局XX派出所
当事人：_________，性别：______，年龄：_________，身份证件及号码：_______________，工作单位及职业：__________________，家庭住址：___________________
当事人：_________，性别：_____，年龄：_______，身份证件及号码：_________，工作单位及职业：_________，家庭住址：___________
调解见证人姓名：____________，家庭住址：______________，联系方式：__________________
主要事实(包括案件发生时间、地点、人员、起因、经过、情节、结果等)：
x年4月5日10时许，因欠其商店的货款，便到同妻子到其工作的场所，催要欠款，后因话不投机，就将头部打伤，致受伤住院。
经调解，双方自愿达成如下协议(包括协议内容、履行方式和期限等)：
一、自愿向一次性赔偿医疗、误工、护理、营养等各项费用。共计人民币X元整。
二、应将所欠的货款X元整立即归还(从赔偿费用中扣除)，表示同意。
三、自本议之日起，双方要相互谅解，搞好团结，不得在纠缠此事，如有违约，后果自负。
本协议自双方签字之时起生效。对已履行协议的，公安机关对违反治安管理行为人不予处罚;对不履行协议的，公安机关依法对违反治安管理行为人给予治安管理处罚，被侵害人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。
本协议书一式三份，双方当事人各执一份，调解机关留存一份备查。
当事人意见：签名(盖章)：________________
当事人意见：签名(盖章)：_______________________
主持人签名：_______________________
见证人签名：_________________________
(公安机关印章)
_____年___月__日
相关知识
治安调解必须具备的条件
一、必须是因民间纠纷引起的违反治安管理的行为,民间纠纷是指公民之间各种民事权益争执;
二、必须是《条例》规定的调解范围;
三、必须是已经构成违反治安管理的行为,应当受到治安处罚的行为;
四、必须当事人各方由自愿接受调解的意愿;
五、治安调解必须是公安机关认为可以适用调解的。
治安调解的原则
调解必须坚持自愿原则，在双方自愿的情况下达成协议。如果当事人一方不愿意调解，不能强行调解。在调解过程中，还应调查事实，分清是非，然后教育和帮助纠纷当事人互相谅解，在团结的基础上解决矛盾。应该强调，调解所达成的协议，决不能违背国家的法律规定。
调解协议书 『范文23』
甲方：
乙方：
鉴于：xx省建设工程检验研究院琼建测(函)字[]01号文件已经将住宅第1幢楼(以下简称：路住宅楼)鉴定为危房，甲方依据自己的职责，决定对该楼进行重建;为了明确各自的权利与义务，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经双方友好协商，就住宅楼的拆建事宜达成如下协议，以资信守：
第一条 拆、建标的物及时间
(一)拆、建标的物：住宅楼
(二)拆、建时间：自甲、乙双方签订本协议后第11日起算，拆除 天，重建 天，共计___天。
(三)交付时间：住宅楼工程验收合格后一周内交付使用。如乙方接到甲方交付合格房屋书面通知后仍不办理回迁手续的，视为甲方已履行交付义务，相关损失由乙方自行承担。
第二条 住宅楼由甲方单独出资，在原土地上按原结构、原面积实施拆除、重建，乙方不参与任何拆、建行为。重建时，房屋结构设计可考虑住户实际需求，经乙方许可后做适当调整。甲方应在重建施工前 天内将报建批准的施工图纸交乙方确认。
第三条、交付约定
(一)工程按拆、建时间竣工后，甲方应在2个月内办理竣工验收手续，并经法定程序组织验收合格后将新楼交付给乙方使用;
(二)新楼交付使用后，甲方应在60个工作日内为乙方办理房产权属登记事宜，并取得全部房地产权属证书。
第四条：甲、乙双方的权利、义务及违约责任
(一)乙方自本协议签订之日起10日内完成搬迁工作。如乙方不能按约定时间搬出该楼，影响甲方拆建进度，由此产生的后果由乙方承担。
(二)施工期间，工程队应按照甲方报建批准的图纸施工，甲、乙双方均不能单方要求更改已报建的施工图纸;确有必要更改时，必须经甲、乙双方协商同意。
(三)甲方在约定的拆、建时间内，对住宅楼实施拆除、重建工作。因甲方原因造成路住宅楼不能如期建成并交付使用，甲方应按乙方原有套内建筑面积，在拆、建时间届满后3个月内按海口市路住宅楼附近新建房产价格标准并经与乙方协商同意后，为乙方购房进行安置，并必须按原房标准对地砖、门、窗及其他原有的设施进行入住标准装修;或以货币的方式支付等价房款;两种方式乙方有选择权，此时，乙方放弃路住宅楼的房屋产权。
(四)如甲方不能按期在路原土地上建成新住宅楼并交付使用，且不能按本条第(三)项约定为乙方购置新房进行安置的，或不能按本条第(三)项约定支付等价房款的，甲方应在拆、建时间届满后第四个月第一天起至实际交房或实际支付等价房款之日止，向乙方按日支付约定交房期至时路住宅楼附近、与新住宅楼同套内建筑面积房产销售价千分之 的违约金，合同继续履行。
(五)路住宅楼未经竣工验收，乙方擅自入住或装修的，由此造成的损失与甲方无关。
第五条 特别约定
(一) 搬迁补偿支付约定
甲方以有资质的评估公司对乙方原住房室内装饰的评估价值为依据，在本协议签订后10日内向乙方支付原室内装饰的重置价补偿款。
(二) 重建期间乙方安置的约定
1.甲方应在海口市给乙方准备临时过渡用房，过渡用房均应新安装防盗门、窗，水电齐全，符合入住标准。乙方应在签定协议时选定入住房号(先签先选)，并在协议书约定的时间内搬出海口市路住宅楼。入住过渡房期间产生的水电费、物业管理费由乙方自行承担。
2. 如乙方不愿入住甲方准备的临时过渡用房，可自行租房。
(1)租房期间，甲方依据乙方原有套内建筑面积、装修条件并参照海口市房租均价以及乙方提供的租房合同向乙方支付租金(每户最高不超20xx元/月)，并视同乙自愿放弃入住临时过渡用房的权利。
(2)住房租金自乙方从路住宅楼搬出之日算起，每半年支付一次，支付时间为每年一月及七月上旬，甲方须将租房租金直接汇入乙方账户(乙方账号： )。
(三)搬迁费用的约定
1.甲方安排专业搬家公司为乙方提供免费搬家服务，乙方亦可自行安排搬迁事宜。
2.如乙方自行搬迁，搬家运费凭搬家公司的发票向甲方报账(每户不得超出800元)。
3.原室内的有线电视、电话、电脑网络移机费用由甲方负责，相关的移机手续由乙方自行办理，并凭借广电网络有限公司、电信局等专营企业开具的正常移机费用发票报销。
第六条 拆、建期间如发生不可抗力原因(如台风、地震等自然灾害)造成无法实施工程施工工作，甲方必须在10日内书面通知乙方，拆、建时间顺延。
第七条 甲方按国家建筑规范标准重建该楼，且应按照原住房标准对地砖、门、窗及其他设施进行入住装修。
第八条 新楼乙方验收后回迁约定。
(一)自甲方交付新房即日起6个月内(含自行装修时间)，乙方必须搬回原楼层原房号，因搬迁引起的费用依照本协议第五条第三款执行。
(二)乙方无正当理由逾期不回迁，则甲方从第4个月起：1. 自行外租房的，不再支付安置租金;2. 入住临时过渡房的，向乙方收取每月20xx元的过渡房租金及水电、物业管理费。
(三)因甲方不能按时交付重建新房而引起的纠纷，在该纠纷没有彻底解决之前，甲方在按照第四条第(四)项约定的标准向乙方支付违约金的同时，按排给乙方的临时过度用房或安置住房租金将保持不变。如遇物价因素影响时，安置租金要适当进行调整。
第九条 未尽事宜，由甲、乙双方进行协商，达成补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。
第十条 本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(签章) 乙方(签章)
年 月 日